MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

SATICI

Unvan: CNC İLERİ TEKNOLOJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Ferhatpaşa Mah. Atatürk Cad. NO:96B/96C Çatalca/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: 0212 786 62 00
E-posta: info@cnc.com.tr
MERSİS / Vergi No: YENİKAPI VERGİ DAİRESİ

ALICI

Adı Soyadı / Ünvanı: [Müşteri bilgisi]
Adres: [Teslimat adresi]
Telefon: [Telefon]
E-posta: [E-posta]

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya ait www.yclamp.com.tr/ internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen endüstriyel robot gripper ve gripping sistemlerinin satışı ve teslimine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı / Kodu: [Ürün]
Miktar: [Adet]
Birim Fiyatı: [₺]
KDV Dahil Toplam: [₺]
Kargo Ücreti: [₺]
Ödeme Şekli: [Kredi Kartı / Havale / EFT]
Teslimat Adresi: [Adres]

4. TESLİMAT VE TESLİM ŞARTLARI

Ürün, yasal süre olan 10 gün içinde ALICI’ya teslim edilir.
Teslimat, ALICI’nın belirttiği adrese yapılır.
Endüstriyel ve teknik ürünlerde teslim süresi ürün stok ve üretim durumuna göre değişebilir.

5. CAYMA HAKKI (B2C)

ALICI, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler:

Müşteriye özel ölçü, bağlantı veya konfigürasyonla üretilmiş gripper sistemleri
Özel yazılım, entegrasyon veya teknik ayar yapılmış ürünler
Montajı yapılmış, test edilmiş veya kullanılmış endüstriyel ekipmanlar

6. TİCARİ ALIMLAR (B2B)

Faturası şirket adına kesilen ticari alımlarda cayma hakkı uygulanmaz.
İade ve iptal işlemleri SATICI onayına tabidir.

7. İADE ŞARTLARI

Ürün orijinal ambalajında, eksiksiz ve hasarsız olmalıdır
Kullanılmamış ve tekrar satılabilir durumda olmalıdır
Teknik inceleme sonrası iade kabul veya reddedilebilir

8. İADE KARGO ÜCRETİ

Cayma hakkı kapsamındaki iadelerde kargo ücreti ALICI’ya aittir
Ayıplı veya hatalı ürünlerde kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır

9. ÜCRET İADESİ

İade onayından sonra bedel 14 gün içinde ödeme yapılan yöntemle iade edilir
Banka kaynaklı gecikmelerden SATICI sorumlu değildir

10. AYIPLI ÜRÜNLER

Ayıplı ürünler teslim tarihinden itibaren 7 gün içinde bildirilmelidir
Teknik inceleme sonucuna göre onarım, değişim veya bedel iadesi yapılır

11. MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların kontrolü dışında gelişen durumlarda (doğal afet, grev, savaş, altyapı sorunları vb.) sözleşme askıya alınır.

12. YETKİLİ MAHKEME

Uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

13. YÜRÜRLÜK

ALICI, işbu sözleşmede yer alan tüm koşulları okuduğunu, anladığını ve elektronik ortamda onayladığını kabul eder.

Sipariş Tarihi: [Tarih]
IP Adresi: [IP]